Constitución de servidumbre de paso
-
Decreto Ejecutivo Nº 64 de 8 de mayo de 2009, 'POR EL CUAL SE ORDENA LA EXPROPIACIÓN PARCIAL DE LA FINCA No. 133,279 DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, POR MOTIVO DE INTERÉS SOCIAL URGENTE'.
... , el derecho de vía y los derechos de paso y acceso que el contratista requiera para ... de Vivienda, estableció la servidumbre vial marginal propuesta entre calle existentes, ... Que el Artículo 51 de la Constitución Política de la República establece que "en caso ...
-
Resolución de Gabinete Nº 136 de 28 de septiembre de 2006, QUE EXCEPTUA AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATISTA Y LO AUTORIZA PARA QUE POR EL MECANISMO DE CONTRATACON DIRECTA, ADQUIERA MEDIANTE CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO CON LOS PROPIETARIOS, LAS FINCAS QUE RESULTARAN AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO CORREDOR NORTE, FASE TINAJITAS TOCUMEN, POR MOTIVO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE CONCESION ADMINISTRATIVA No. 98 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1994
... , el derecho de vía y los derechos de paso y acceso que el Concesionario requiera para ... , el Ministerio de Vivienda aprobó la servidumbre de la troncal que se extiende desde la calle 42 ... : Numeral 3 del artículo 200 de la Constitución Política; numerales 1 y 3 de la Ley 56 de 1995; ...
-
Resolución de Gabinete Nº 42 de 16 de abril de 2008, "QUE EXCEPTÚA AL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE CONTRATISTA, AUTORIZA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Y APRUEBA LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA A CELEBRARSE CON LOS PROPIETARIOS, PARA ADQUIRIR LAS FINCAS O PARTE DE LAS FINCAS QUE RESULTEN AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) PASOS ELEVADOS VEHICULARES EN LA CIUDAD DE PANAMÁ: INTERSECCIÓN AVENIDA RICARDO J. ALFARO AVENIDA LA PAZ E INTERSECCIÓN CARRETERA TRANSÍSTMICA ENTRADA A SAN ISIDRO".
... el Estado se obligó a garantizar la servidumbre, el derecho de vía y los derechos de paso y ... : Numeral 3 del artículo 200 de la Constitución Política, numeral 1 del artículo 56 y artículo ...
-
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 27 de Agosto de 1996
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ, EN NOMBRE DE LEOPOLDO BENEDETTI, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 98 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1994, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA EMPRESA PYCSA DE PANAMÁ, S. A
... servidumbre y vía pública que pactó el Estado Panameño, ... , el derecho de vía y los derechos de paso y acceso que el Concesionario requiera para ... , salvo que contradigan la Constitución" o las leyes. A criterio de la parte actora el art\xC3" ... -
Resolución de Gabinete Nº 37 de 23 de marzo de 2007, "QUE EXCEPTUA AL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE CONTRATISTA Y LO AUTORIZA PARA QUE, POR EL MECANISMO DE CONTRATACION DIRECTA, ADQUIERA, MEDIANTE CONTRATO DE COMPRAVENTA CELEBRADO CON LOS PROPIETARIOS, LAS FINCAS O PARTE DE LAS FINCAS QUE RESULTARAN AFECTADAS POR LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO AUTOPISTA PANAMA COLON, FASE MADDEN-COLON, POR MOTIVO DE LA EJECUCION DE LA ADENDA No. 5 AL CONTRATO DE CONCESION ADMINISTRATIVA No. 98 DE 29 DE DICIEMBRE DE 1994"
... , el derecho de vía y los derechos de paso y acceso que el Concesionario requiera para ... ón 48K+100 en Quebrada López, una servidumbre de 80.00 metros, o sea, 40.00 metros a cada lado ... : Numeral 3 del artículo 200 de la Constitución Política, numeral 2 del artículo 56 y artículo ...
-
Adenda Nº 5 de 26 de febrero de 2007, "PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACION Y EXPLOTACION DE LA AUTOPISTA PANAMA-COLON Y DEL CORREDOR NORTE, TRAMO II DE LA AUTOPISTA PANAMA-COLON (TRAMO MADDEN-COLON), CON SUS RESPECTIVOS ANEXOS"
... del Tramo Madden-Colón, y (iii) la constitución de un fideicomiso de administración, garantía e ... zonas planas a largo de la área de servidumbre con una distancia promedia de 3 km. Para el ... tramo en estudio son de tres tipos: Puentes, paso superior y paso inferior a desnivel. Todos los ...
-
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 16 de Junio de 2004
EL IMPUTADO SAMUEL PÉREZ MONTERO FORMALIZA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS EN CONTRA DE LA FISCALÍA DELEGADA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, CON COMPETENCIA EN LAS PROVINCIAS DE COCLÉ Y VERAGUAS
... se desprende del artículo 21 de la Constitución Nacional, una persona puede ser privada de su ... que la droga fue hallada en una servidumbre de paso que comunica a la parte trasera de la ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 2 de Marzo de 2000
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DARÍO MONTERO, EN REPRESENTACIÓN DE MODESTO CERRUD DUARTE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº DEDC-GNPC-GRPE-SC-041-97 DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1997, DICTADA POR EL GERENTE REGIONAL DE PANAMÁ ESTE DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTR...
... en terrenos que constituyen una servidumbre de paso reconocida a favor del ente emisor para ... previsto en el artículo 41 de la Constitución Política, norma en la que el demandante ha ... -
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), 5 de Abril de 2006
AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADA POR EL LICENCIADO ALCIBÍADES CAJAR EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR ROBERTO ENRIQUE ALVEO EN CONTRA DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE COCLÉ, APELACIÓN
... de los artículo 17 y 18 de la Constitución Nacional ... Posteriormente la presente ... en la que se negaba una solicitud de servidumbre de paso a Ricardo Ovale Alveo". Igualmente, ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 16 de Agosto de 1996
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA PITTY Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE NEW GENERATION, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA DMV/1519/95 DE 13 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES
... colocados o ubicados en esta servidumbre voluntaria de tránsito para uso peatonal. PLAZA ... de un reglamento de copropiedad la constitución de usufructo y servidumbre voluntaria y privada ... referente a la incorporación de un paso peatonal, conjuntamente con la regulación de su ... -
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 7 de Febrero de 2002
... , impedir o limitar de cualquier manera el paso de las personas, así como indagarlas, o de ... o cuyo título haga obligatoria una servidumbre gratuita ... Tampoco habrá derecho a ... de dominio hagan obligatoria la constitución de una servidumbre gratuita." ... Sobre este ...
-
Resolución Nº AN No.6958-Elec de 2013-12-26 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 26-12-2013
... II. TÉRMINO DE LA SERVIDUMBRE ... El término de duración de la presente ... ñas al PREDIO SIRVIENTE de la imposición de paso por sus terrenos ... para los efectos de la ... , denominado Modelo de Contrato para Constitución de Servidumbre ... Eléctrica ... Anexo D, el ...
-
Civil de Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, 14 de Julio de 1995
Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por CANDIDA ROSA BETHANCOURT VDA. DE MENDOZA, JOSE ANGEL AROSEMENA, SANDRA MENDOZA DE TORRES y HAYDEE ISABEL MENDOZA DE AROSEMENA contra la ALCALDIA DEL DISTRITO DE PANAMA.
... los artículos 17, 44 y 50 de la Constitución Política de la República de Panamá ... El ... contiene una controversia relativa a servidumbre, expediente que proviene de la Corregiduría de ... que irrumpe abruptamente una servidumbre de paso" que atraviesa la finca desde la entrada hacia atr\xC3" ... -
Que aprueba el contrato entre el estado y la sociedad minera petaquilla, sa (hoy en día minera panamá, sa).
... EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ... La Constitución Política establece que pertenecen al Estado las ... 6. El derecho de servidumbre de paso, cuando LA EMPRESA lo considere necesario ...
-
Vigente
Código Agrario
... se reclame el reconocimiento de una servidumbre constituida a favor de otro predio; siempre que ... a determinar oportunamente servidumbre de paso, de aguas y de mediana, a fin de evitar ...
-
Que establece el marco regulatorio para la gestión integrada de los recursos hídricos de la República de Panamá.
... ingeniería y el talento humano, permiten el paso del 5% del 'comercio mundial que se transporta en ... Por otra parte, la Constitución Política postula en el Capítulo 7, sobre el ... Artículo 67. La servidumbre de aguas es un gravamen impuesto sobre un predio, ...
-
Código Civil
... Sección Tercera De la servidumbre de paso ... Sección Cuarta De la servidumbre de ... la Constitución o a las leyes ... Artículo 16. Todas las leyes ...
-
Que aprueba el contrato de concesion minera celebrado entre el estado y la sociedad minera Panama, S.A.
... numeral 1 del artículo 165 de la Constitución Política de la Repúb lica de Panamá, en ... en el Anexo 2 ("Derechos de Uso y Servidumbre"), para paso, como para construir, instalar, ...
-
Resolución Nº AN No. 16809-Elec de 2021-05-07 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 07-05-2021
Por la cual se otorgó una Licencia Definitiva a la empresa PANASOLAR GREEN ENERGY CORP., para la construcción y explotación de una planta de generación fotovoltaica denominada PANASOLAR II. Anexos anexo_a_16809_elec anexo_b_16809_elec Resolución
... El tramo D-F de la línea pasara' por servidumbre publ¡ca rural, adjunto certificac¡ón de la ... de paso a favor de MINERA PANAMÁ, S.A ... debrdamente ... FUNDAMENTO DE DERECHO: constitución polrtica de la República de panamá: Lev ... 8 ... -
QUE DICTA EL MARCO REGULATORIO RELATIVO A LA CREACIÓN, ESTRUCTURA Y ATRIBUCIONES DE LA EMPRESA PÚBLICA DE SANEAMIENTO DE PANAMÁ, S.A.
... que otorga el artículo 165 de la Constitución Política de la República, proponga a la ... especiales de acueducto, alcantarillado, de paso o tránsito y otras que fueren necesarias para el ... obligatoria la constitución de una servidumbre gratuita. Artículo 31. En caso de adquisición ...
-
Que dicta el marco regulatorio relativo a la creación, estructura y atribuciones de la empresa pública de saneamiento de Panamá, S.A.
... que otorga el artículo 165 de la Constitución Política de la República, proponga a la ... especiales de acueducto, alcantarillado, de paso o tránsito y otras que fueren necesarias para el ... obligatoria la constitución de una servidumbre gratuita. Artículo 31. En caso de adquisición ...
-
Que modifica y aidciona articulos a la ley no. 51 De 28 de junio de 2017, que regula el transporte de carga por carretera; a la ley 10 de 24 de enero de 1989, por la cual se adoptan medidas sobre pesos y dimensiones de los vehiculos de carga que circulan por las vias publicas; a la ley 42 de 20 de octubre de 2007, que reforma la ley 14 de 1993, sobre transporte terrestre publico de pasajeros..…..
... nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política d.e la República y el Reglamento ... requieran terminales de paso para los transportistas y vehículos de carga, de ... físico se requiera el uso de la servidumbre o un paño de la red vial para este propósito ...
-
Resolución Nº AN No.6986-Elec de 2014-01-07 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 07-01-2014
... que no ha hecho más que agudizarse con el paso del tiempo. Se ... trata de una empresa cuyos ... ajuste de los montos reconocidos por servidumbre, en el ... cuadro No. 15 de la propuesta a la ... SAN NICOLAS VILLA CONSTITUCION 132 TRANSBA 14.70 300/50 Al/Ac 1 50 AC RETICUL NO ...
-
Resolución Nº AN No.6419-Elec de 2013-08-01 de la Autoridad Nacional de Servicios Públicos, 01-08-2013
... PARA ETESA ... Un paso previo importante en el proceso de determinación ... activos de subestaciones, líneas, servidumbre, etc ... Cuadro No. 12 ... Ajustes aplicados a ... SAN NICOLAS VILLA CONSTITUCION 132 TRANSBA 14.70 300/50 Al/Ac 1 50 AC RETICUL NO ...
-
Por la cual se expide el código de ambiente de la República de Panamá y se dictan otras disposiciones.
... nos confiere el artículo 165 de la Constitución Política, el pleno de la Comisión de ... 162. Servidumbre ecológica. Acuerdo privado de voluntades, en el ... y servidumbres de paso 4. Lugares que se encuentran a menos de 2000 ...